北京快中彩|北京单场竞猜
一級建筑師 選課中心 APP下載
當前位置: 首頁 > 一級建筑師 > 一級建筑師行業動態 > 工期延誤,材料上漲,費用怎么索賠?一級建筑師必必知施工索賠的51個機會、4大技巧!

工期延誤,材料上漲,費用怎么索賠?一級建筑師必必知施工索賠的51個機會、4大技巧!

考試動態短信提醒

一級建筑師報名、考試、查分時間、免費短信提醒

地區

點擊獲取驗證 立即預約

請輸入下面的圖形驗證碼

提交驗證

發布時間:2019年10月16日 09:54:21 來源:環球網校 點擊量:

【摘要】由于停工、材料上漲會對工程項目的建設成本將造成一定的影響,也容易引起較多的合同糾紛,小編為各位整理了:施工索賠的51個機會、4大技巧!需要的同學可以收藏。

2019年一級注冊建筑師考試合格標準已經公布,“ 免費預約短信提醒”,即可及時收到各省2019年一級注冊建筑師證書領取時間以及2020年一級注冊建筑師考試報名時間等考試信息。

前一陣,由于夏季主汛期將至,為整治違法違規采砂,確保河道防洪安全,保證河道行洪暢通,多地發布河道砂石禁采的通知。

自然資源部和生態環境部兩部委發函要求,嚴格控制新建露天礦山建設項目,重點區域原則上禁止新建露天礦山建設項目。

水泥行業的市場需求呈現季節性減少。據統計,6月1日起山西、浙江、河南、山東、廣東、陜西、遼寧等地或紛紛開始停窯。

近期,全國砂石等建材供給面臨大幅減少風險,砂石、水泥價格或變動較大!

歷時3年的首輪中央生態環保督察及“回頭看”,以解決了15萬個老百姓身邊的環境問題而畫上句號。6月27日,生態環境部副部長翟青介紹說,待中央批準后,第二輪中央生態環保督察將于近期啟動,計劃用3年的時間進行全覆蓋督察,并于2022年對一些重點環境問題進行督察回頭看。

與首輪中央生態環保督察不同,“環保欽差”再出發之前,中央辦公廳、國務院辦公廳新近聯合印發了《中央生態環境保護督察工作規定》(以下簡稱“《規定》”),對督察工作進行規范。

其中《規定》也專門提示了被督察對象,采取集中停工停產停業等“一刀切”應付中央環保督察的,或將受到黨紀處分、政務處分。

由于停工、材料上漲會對工程項目的建設成本將造成一定的影響,也容易引起較多的合同糾紛,建議承包方和發包人應盡早注意,盡早處理,以便事后更好的推進項目的建設。

【承包方可索賠的費用項目都有哪一些呢】

原則上來講,造成的額外支出和損失部分均可請求補償。如果本事件為第三方客觀原因造成的責任事件,因此,按行業慣例,建議不進行利潤的補償,求償金額應以成本支出為主。

http://hqkc.hqwx.com/uploadfile/2019/1016/20191016101419232.png

一、可以停工的理由及法律依據

1.先履行抗辯權。

適用條件:發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料或合同約定的其他協助義務致使工程無法正常施工。

2.不安抗辯權。

適用條件:應當先履行債務的當事人,有確切證據證明對方有下列情形之一的,可以中止履行。即:

(1)經營狀況嚴重惡化;

(2)轉移財產、抽逃資金,以逃避債務;

(3)喪失商業信譽;

(4)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。

注意事項:根據此條停工應注意收集確切證據證明發包人有上述情形,否則應當承擔違約責任。以下幾種情況可作為發包人具有上述情形的證據:

(1)嚴重資不抵債,瀕臨破產倒閉;

(2)身負巨額債務,官司纏身,有多個合同義務不能按期履行而被他人起訴;

(3)惡意經營、私分或壓價出售財產,以致財產顯著減少,難為對等給付;

(4)多次承諾付款卻又多次未履行。

3.不可抗力。

所謂不可抗力,是指不能預見、不能避免和不能克服的客觀情況。主要包括以下幾種情形:

(1)自然災害,如臺風、洪水、冰雹;

(2)政府行為,如征收、征用;

(3)社會異常事件,如戰爭、罷工、騷亂。

二、合同約定的可以停工的情形

1、發包人原因

(1)發包人未在合同規定的期限內辦理土地征用、青苗樹木補償、房屋拆遷、清除地面、架空和地下障礙等工作,導致施工場地不具備或不完全具備施工條件;

(2)發包人未按合同約定將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點,或雖接至約定地點但無法保證施工期間的需要;

(3)發包人沒有按合同約定開通施工場地與城鄉公共道路的通道或施工場地內的主要交通干道、沒有滿足施工運輸的需要、沒有保證施工期間的暢通;

(4)發包人沒有按合同的約定及時向承包商提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料,或者提供的數據不符合真實準確的要求;

(5)發包人未及時辦理施工所需各種證件、批文和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批準手續而影響施工;

(6)發包人未按時提供水準點與坐標控制點,或提供水準點與坐標控制點有誤;

(7)發包人未及時組織有關單位和承包商進行圖紙會審,未及時向承包商進行設計交底;

(8)發包人沒有妥善協調處理好施工現場周圍地下管線和鄰接建筑物、構筑物的保護而影響施工順利進行;

(9)建設工程施工合同索賠全過程應用與管理實務專題培訓班,2019年7月20日-21日南京市,添加微信號653278912報名咨詢。

(9)發包人沒有按照合同的約定提供應由發包人提供的建筑材料、機械設備;

(10)發包人或發包人代表拖延承擔合同規定的責任,如拖延圖紙的批準、拖延隱蔽工程的驗收、拖延對承包商所提問題進行答復等,造成施工延誤;

(11)發包人提供的設計圖紙有誤或存在缺陷;

(12)發包人未按合同約定按時足額支付工程款;

(13)發包人中途變更建設計劃,導致工程無法按原計劃施工;

(14)發包人指定的分包工程質量不合格、工程進度延誤而該分包工程不完成總包工程就無法繼續施工的;

(15)發包人指定的分包工程出現重大安全事故;

(16)在有毒有害環境中施工,發包人未按有關規定提供相應的防護措施。

2、天氣原因

(1)連續降水天以上。

(2)高溫度以上;

(3)風力級以上。

3、其他原因

(1)連續停水天以上;

(2)連續停電小時以上;

(3)施工申發現文物、古董、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古研究價值的物品。

三、法律、合同規定不明確的停工情形

1.合同對工程進度款支付約定不明,承包人與發包人對此進行協商,但協商時間很長且無結果;

2.合同約定發包人拖延支付工程款達30日以上承包人可以停工,當發包人拖延付款未達30日但承包人己無力墊資施工;

3.施工期間主要建材價格上漲,施工合同己對因此產生的增加費用明確約定由發包人承擔。但對支付時間約定不明,承包人與發包人對此進行協商,但協商時間很長且無結果;

4.施工期間主要建材價格上漲,施工合同計價方式約定為總價包干或單價包干,承包人繼續按原包干價施工工程項目將會虧損。

通常法定認為在上述第1、2、3種情況下承包人可以停工但應提前書面發函催告發包人,如發包人在催告后合理的期限內(一般為28天)仍拒絕履行的,承包人可以停工;上述第4種情況下法定認為除非是在建材價格上漲幅度巨大,承包人按原包干價施工將會承受巨大損失的情況下,否則,承包人不能停工。

四、哪些情形應采取停工

1.發包人提供的圖紙有誤,如按圖施工將對工程質量造成重大影響甚至引發安全事故,向監理單位及發包人報告后發包人仍堅持按原圖施工或拖延答復的;

2.發包人提供的建筑材料不符合強制標準,如使用將可能對工程質量造成重大影響甚至引發安全事故,向監理單位及發包人報告后發包人仍堅持使用的;

3.發包人或監理單位強令違章作業、冒險施工的;

4.合同約定應由發包人承擔的協助義務,發包人拖延履行,經催告后在合理的期限內仍拒絕履行或不予答復的;

5.發包人拖欠大量工程款,經催告后在合理的期限內仍拒絕支付的。

五、停工應注意的問題

1.停工的經濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。

2.停工手續的證據化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據,一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數額規定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發包人"即建設單位,停工應報經監理單位,并經監理單位簽單確認。如監理單位或發包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監理或發包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。

3.停工的安全性。停工應不影響工程質量、不發生安全事故。因停工期間發生的安全、質量事故均應由施工企業承擔。

4.停工過程中應連續致函“發包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(一般為28天),定期向發包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發包方簽收、答復。

5.停工之后,發包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現場的,如經雙方協議,承包方退場則應先辦好工程交接手續。

首先,應對己完工程量及質量與發包人進行確認;

其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。

6.停工期間,承、發雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數據的記錄,最好能收錄有關的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。

7.停工后也可分散或小規模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。

8.停工應與索賠相呼應。施工單位有權停工,但要有足夠理由及證據,要符合法律規定,在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現場人員、設備等進行統計并由監理確認;編制停工索賠書報監理公司確認,并送至建設單位。不要在最后造價結算時再提停工索賠或再編資料,以免產生確認上的困難和結算上的紛爭。

六、停工索賠

由于業主原因引起的停工索賠,根據施工單位是否撤離施工現場,工程索賠分為兩種情況:

1、工程停工中止,施工單位現場待命

工程停工后,根據業主要求,若影響工程進行的因素消除后工程可以繼續進行。這是施工中最常遇到的情況。

此時,施工單位將在施工現場停工待命。就此,施工單位有權向業主提出以下索賠:

(1)停工待命人工費的索賠。因為停工原因消除后工程還要繼續進行,所以,施工工人不能離開現場。建設工程施工合同索賠全過程應用與管理實務專題培訓班,7月20日-21日南京市,添加微信號653278912報名咨詢。此時,將造成人員的大量窩工。

費用計算如下:離工期間工人工資數額*窩工人數*窩工工日。窩工期間工人的工資數額可根據《勞動法》有關規定計算。

(2)停工期間周轉材料的租賃費。施工單位有不少周轉材料是向租賃單位租來的,停工期間的材料租賃費對施工單位的損失很大,一定要詳細計算。為計算清楚,可列表計算。如下表:(以模板等周轉材料為例)

若以上材料是施工單位自有的,根據北京市的規定,亦按租賃制考慮。若在其它地區施工。可進行材料攤銷,

攤銷公式:某種材料在停工期間的損失費=[(此材料購進原值-此材料報廢后殘值)/此材料預期使用時間]*停工時間。

(3)停工期間機械費的計算。有不少大型機械是施工單位從租賃站租來的,停工期間的機械費,亦可按租賃制編制。以下表為例:

http://hqkc.hqwx.com/uploadfile/2019/1016/20191016103030318.png

若以上機械是施工單位自有的,按北京市規定,亦按租賃制考慮。若在外地施工,可按攤銷制編制。

計算公式:某種機械在停工期間的損失費=[(此機械購進原值-此機械報廢后殘值)/正常情況下此機械預期使用時間*停工時間。

若停工時間過長,機械需要進行大修后才能使用,還需要計算大修費用及大型機械進出場費用。

(4)工程停工期間的其他直接費。例如:現場排污費、冬雨季防護費等。計算公式:停工其他直接費=直接費*本地區費率。或按當地規定執行。

(5)工程停工期間的間接費。包括公司對本工程的管理費及現場管理人員的現場經費。計算方法:停工期間管理費=直接費*本地區管理費費率。或按當地規定執行。

2、工程停工終止,施工單位撤離現場

若工程終止后不能再繼續進行,施工單位將撤離施工現場,施工方有權就以下費用向業主索賠:

(1)工程撤離現場的直接費。包括以下內容:

工人撤場費:包括工人撤場的路費及旅途餐費(轉場或遣返回鄉)。計算方法:工程停工時在施工人數*(單人路費十單人餐費)。

施工現場的周轉材料轉移費:包括施工方自有或租賃的各種周轉材料。計算方法:工程停工時在場周轉材料數量*單件轉移費用。

施工機械轉移費:包括施工方自有或租賃的所有施工機械。計算方法:停工時在場機械數量*(單臺機械拆除撤場費十單臺機械轉場運費)。

(2)工程撤離現場的間接費。包括工程撤場時現場管理人員的工資費用及行政辦公費用。計算方法:直接費*本地區現場經費費率

(3)預期利潤。因為工程停工撤場,施工單位在本工程將無法實現預期利潤,施工單位可就預期利潤問題向業主索賠。索賠數額:施工單位可根據工程中標書向業主提出索賠數額,具體數額可同業主協商,協商不成時可提請有關單位仲裁或申訴。

作為施工單位,應本著把停工損失減少到最低的原則,在停工事件發生前后多向業主提出合理化建議,力求最大限度地減少停工損失。(下頁為索賠的51個機會

1 2

分享到: 編輯:薛雷

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載
環球小過-環球網校官方微信服務平臺

刷題看課 APP下載

免費直播 一鍵購課

代報名等人工服務

返回頂部
北京快中彩 下载江西快3 河南快三开奖结果走势国 扑克玩三公洗牌技巧 万能麻将机程序遥控器 博雅德州扑克270 北京11选5玩法及奖金 福彩3d跨度走势图查询 网络麻将都有什么平台 熊猫麻将外挂是真的吗 南京麻将的规则 淘宝快3玩法 云南快乐十分直播开奖 七尾中特公式规律102期 102独家一尾中特 5人扑克牌游戏大全 浙江省体育彩票官网